أسباب و آثار التأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة خلال الفترة من (2008-2017 م)
العناوين الأخرى
Causes and effects of delay in construction projects in Tafila governorate in the period between years 2008-2017
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الهندسة
القسم الأكاديمي
قسم هندسة النظم الصناعية
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2018
الملخص العربي
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسباب وآثار التأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة في الفترة ما بين عام 2008 إلى عام 2017م.
ومن خلال الدراسات السابقة والبيانات التي تم جمعها حدد (55) سببا للتأخير، جمعت من (37) مشروعا في دوائر مختلفة في محافظة الطفيلة، وتم جمع المعلومات والبيانات من ملفات ووثائق العطاءات مباشرة، وحللت باستخدام برنامج EXCEL.
حيث أظهرت الدراسة أن هناك عشرة أسباب للتأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة هي : اختيار المقاول ذو العرض الأقل سعرا، المدة الزمنية غير كافية، وجود ظروف جوية متقلبة في موقع العمل الطلبات والتغييرات والتعديلات في المواصفات والتصاميم، وجود نقص في عدد العمال في موقع العمل من فنيين وإداريين ومهندسين، تغيير المقاول في مواصفات المواد المطلوبة بشكل جوهري، تأخر المالك في الموافقة على الأوامر التغييرية، سوء مصنعية عدم التزام كادر المقاول بالدوام الرسمي، تأخر الاستشاري في الرد والموافقة على المعاملات المقدمة من المقاول.
وأظهرت الدراسة أيضا أن الطرف الأكثر مسؤولية عن التأخير هو المالك.
بالإضافة إلى ذلك هنالك آثار عدة للتأخير منها تجاوز المدة المحددة وزيادة التكلفة وكثرة النزاعات.
وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة تعديل القوانين والأنظمة الناظمة للعطاءات الحكومية، وضرورة دراسة المشاريع بشكل كافٍ في مرحلة التخطيط وزيارة الموقع من قبل المصمم.
الملخص الإنجليزي
This study aimed to be acquainted with the causes and effects of the delay in the construction projects in AL-Tafila Governorate during the period (2008-2017).
Through the previous studies and the collected data (55) reasons were demined for the delay out of (37) projects in different departments in AL-Tafila Governorate.
Data and information were collected directly from the tenders' files and documents, and analyzed using the package (EXCEL) program.
Results showed that there are ten reasons for the delay in the construction projects in AL-Tafila governorate, which are: selecting the contractor with less cost, the time frame required to execute the project is insufficient, the fluctuating climate conditions at the work site, requirements, changes, and modifications in specification and designs, shortage in the workers number at the work site including the technicians, administrators and engineers, changes in specification of materials by contractor, delay in approvals done by owner for changing orders, bad manufacturing, lack of commitment by contractors staff, delay by consultant in replaying and approving the constructors commands.
The study also showed the major part of responsibility falls in the owner’s side.
In addition, there are effects for the delay in construction projects such as exceeding the period of construction, increasing in the costs and many disputes.
In light of the results, the study recommended to amending the laws and regulations organizing the public tenders, and the necessity for sufficiently studying the projects at the planning stage, and visiting the site by designer.
التخصصات الرئيسية
عدد الصفحات
94
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
المستخلص باللغة الإنجليزية.
الفصل الأول : خلفية الدراسة و أهميتها.
الفصل الثاني : التأخير في المشاريع الإنشائية و الدراسات السابقة.
الفصل الثالث : منهجية البحث.
الفصل الرابع : عرض النتائج و مناقشتها و التوصيات.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
العواجي، أسماء إبراهيم أحمد. (2018). أسباب و آثار التأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة خلال الفترة من (2008-2017 م). (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1402421
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
العواجي، أسماء إبراهيم أحمد. أسباب و آثار التأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة خلال الفترة من (2008-2017 م). (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2018).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1402421
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
العواجي، أسماء إبراهيم أحمد. (2018). أسباب و آثار التأخير في المشاريع الإنشائية في محافظة الطفيلة خلال الفترة من (2008-2017 م). (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-1402421
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-1402421
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر